Главная-Фитнес-Давальческий договор подряда. Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Риск случайной гибели

Давальческий договор подряда. Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Риск случайной гибели

ДОГОВОР Nо. _____ о переработке продукции из сырья и материалов поставщика г. _____________ "___"__________ 20___ г. ________________________________________________________________ (наименование предприятия - поставщика сырья, материалов __________________________________________, именуем____ в дальнейшем и получателя готовой продукции) "Поставщик-получатель", в лице _____________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с одной стороны, и __________________________________________________ (наименование предприятия - переработчика ___________________________________________, именуем___ в дальнейшем и изготовителя продукции) "Переработчик", в лице _____________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Поставщик-получатель обязуется своими силами и средствами поставлять Переработчику ___________________________________________, (наименование сырья, материалов) именуем____ в дальнейшем "Сырье", а Переработчик принимать такое сырье с целью изготовления из него _________________________________, (наименование готовой продукции) именуем___ в дальнейшем "Продукция", и последующей передачи готовой продукции Поставщику-получателю для реализации. 2. Количество, качество, ассортимент, сроки поставки и выборки сырья и продукции определяются Сторонами в ежемесячно составляемом Плане-графике поставок и выборки сырья и продукции, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. План-график может уточняться Сторонами по мере необходимости в установленном порядке. 3. Поставщик-получатель и Переработчик обязуются указывать в документах, сопровождающих, соответственно, сырье и готовую продукцию, помимо данных, необходимых для товарно-транспортных накладных, также и результаты анализов качества скоропортящегося сырья и продукции либо ссылки на документы, удостоверяющие надлежащее их качество. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного сырья и продукции, полученных, соответственно, Переработчиком и Поставщиком-получателем, с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных, Сторона, получившая такие данные, немедленно уведомляет другую Сторону об имеющихся расхождениях и составляет соответствующий акт. Сторона, поставившая сырье либо продукцию, по которой имеются расхождения по количеству и качеству, вправе потребовать проведения анализов качества и замеров в присутствии ее полномочных представителей, результаты которых будут считаться окончательными, о чем составляется двухсторонний акт. 4. Оплата работ по изготовлению продукции из сырья Поставщика-получателя производится на основании ежемесячно согласуемых расценок ________________________________________________ (один, два раза в месяц, _________________________________________. конкретные числа оплаты) 5. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Переработчика, Поставщик-получатель не выполнит своих обязательств по выборке готовой продукции в сроки, определенные в Плане-графике, Переработчик вправе реализовать невыбранную продукцию как свою собственную с оплатой использованного сырья не позднее _________ дней со дня реализации. Во всех иных случаях Переработчик не вправе самостоятельно реализовывать продукцию, изготовленную из сырья Поставщика -получателя. 6. Стороны обязуются ежемесячно подводить итоги работ по настоящему договору, которые фиксируются в соответствующих протоколах. 7. Расчеты за тару производятся в следующем порядке: ___________ ____________________________________________________________________. 8. Ответственность Сторон: 8.1. За недопоставку, поставку продукции ненадлежащего качества, просрочку оплаты и выборки изготовленной продукции Поставщик-получатель уплачивает штраф в размере _______ процентов от стоимости недопоставленной, некачественной, невыбранной либо несвоевременно оплаченной продукции, но не более ____________________ ____________ рублей. 8.2. За производство продукции ненадлежащего качества, за реализацию продукции, не подпадающей под действие пункта 5 настоящего договора, за просрочку оплаты сырья в случае самостоятельной реализации готовой продукции Переработчик уплачивает штраф в размере _______ процентов от стоимости некачественной продукции, продукции, реализуемой самостоятельно в нарушение условий настоящего договора, стоимости поставленного Поставщиком-получателем сырья. 8.3. Расчеты по штрафам производятся ежемесячно в соответствии с пунктом 6 настоящего договора. 8.4. Помимо штрафов Стороны обязуются возместить убытки, вызванные невыполнением либо ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему договору. 9. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством России. 10. Договор вступает в силу с момента его подписания. 11. Срок по договору: ________________________________________. 12. Договор будет считаться продленным на следующий ______________________ срок в случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за _____________________ до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить договорные обязательства. 13. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться положения действующего законодательства России. 14. Договор составлен в ____________ экземплярах. 15. Юридические адреса Сторон: Поставщика-получателя: _________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Переработчика: _________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Подписи сторон: Поставщик-получатель: Переработчик: _____________________________ ______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.

При проведении давальческих операций исполнитель и заказчик заключают договор подряда между собой на переработку (доработку, изготовление) давальческого сырья.

Существуют основные различия между сторонами договора. Сторона заказчика (давалец) имеет материалы (сырье) для изготовления продукции или полуфабриката, которые необходимо доработать до определенных технических или химических требований. Подрядчик (переработчик) владеет необходимым производственным оборудованием или технологией для выполнения этих требований, выполняет заказанную работу, перерабатывает сырье (материалы) и передает заказчику готовый продукт. Заказчик вносит плату за выполненные работы, при этом сохраняет права на поставленный товар и отходы, образовавшиеся в процессе переработки.

В договоре указываются сроки поставки сырья и выполнения работ, форма оплаты, условия сдачи и приема давальческого материала, отпуск переработанной продукции и отходов, ответственность сторон в случае повреждения или утраты сырья, продукции, отходов. Оговариваются отдельные условия обязательств. Стоимость договора подряда включает в себя затраты подрядчика на выполнение работ и причитающееся вознаграждение в случае возникновения непредвиденных затрат.

Документация, сопровождающая давальческий договор

Обосновывая стоимость услуг, подрядчик передает заказчику карту затрат или смету на выполнение работ. Также нужно предоставить технологическую карту с указанием количества необходимого материала и объема планируемых остатков.

По окончании заказанных услуг исполнитель передает заказчику отчет о расходе давальческого материала, а также акт сдачи и приема отходов. В том случае, если подрядчик оставляет отходы у себя, цена работ снижается на стоимость остатков, о чем составляется соответствующий финансовый документ. В этом документе отображается происхождение материала (остатков), их объем, вес, количество, стоимость для последующего прихода их в бухгалтерском учете подрядчика.

При отгрузке переработанного материала стороны составляют акт сдачи и приема с указанием номенклатуры товара, его веса, количества, стоимости. В определенных случаях, подрядчик передает заказчику документ, в котором указывается соответствие качества переработанного сырья или изготовленной продукции.

Вся документация, сопровождающая договор подряда должна соответствовать законодательным актам государства.

Понятно, что ни одно промышленное предприятие не застраховано от претензий со стороны налоговых инспекторов. Вместе с тем практика показывает, что те из них, которые занимаются переработкой давальческого сырья, чаще остальных получают на руки решения о начислении недоимки, соответствующих пеней и штрафов. Почему инспекторы столь неравнодушны к этим предприятиям? На какие нюансы бухгалтеру необходимо обратить пристальное внимание? С какими притязаниями налоговиков не следует соглашаться? Об этом и многом другом читайте в данной статье.

Общие правила.

Давальческими признаются материалы, принятые организацией-переработчиком от заказчика-давальца для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции (п. 156 Методические указания по учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н). В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов давальческое сырье у переработчика учитывается на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку". Этим же документом предусмотрено, что учет расходов по переработке (доработке) сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство. Иными словами, принятые от давальца сырье и материалы (далее - сырье) переработчик на своем балансе (счет 10 "Материалы") не отражает, а учитывает по дебету счета 003 в оценке, установленной в договоре на переработку. При этом расходы на производство продукции из давальческого сырья собираются по дебету счета 20 "Основное производство". Состав затрат, включаемых в услуги по переработке, тот же, что и при переработке собственного сырья, за исключением стоимости давальческого сырья и расходов на реализацию готовой продукции.

Примечание. Договор на переработку давальческого сырья по сути является одной из разновидностей договора подряда, поэтому сторонам нужно руководствоваться гл. 37 ГК РФ.

В договоре на переработку сырья оговариваются следующие вопросы:

- наименование и количество передаваемого сырья;

- наименование и ассортимент готовой продукции;

- сроки поставки сырья и изготовления продукции;

- цена переработки (обработки) и порядок расчетов (при этом, следует оговорить не только сроки оплаты, но и виды расчетов (деньгами, частью поставленного сырья, частью выпущенной продукции);

- порядок транспортировки сырья и выпущенной продукции;

- нормы расхода сырья, технологических потерь, образования отходов, естественной убыли (обычно приводятся в приложениях к договору);

- собственник отходов, порядок их утилизации и т.д.ъ

Передачу сырья стороны обычно оформляют АКТОМ, в котором указаны наименование, количество и его договорная стоимость (без выделения НДС, поскольку передача сырья в переработку на давальческих условиях не является объектом налогообложения, поэтому давалец НДС не начисляет, а переработчик не имеет права на вычет.). Поступающее от давальца сырье принимается кладовщиком по общим правилам (по ассортименту, количеству и качеству). Сопроводительным документом в данном случае будут ВЫПИСАННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ НАКЛАДНАЯ по форме N М-15 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а), а также товарно-транспортная накладная, железнодорожная квитанция и т.п.

Внимание! Во избежание претензий и разногласий в графе "Основание" формы N М-15 необходимо указать, что сырье передается на давальческих условиях, и привести реквизиты договора (номер, дата).

При поступлении давальческого сырья, так же как и при приемке других материалов, кладовщик вправе использовать вариант оформления документов путем составления приходного ордера по форме N М-4 (с указанием на то, что сырье поступило на давальческих условиях). Этот вариант ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕН В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ:
Методические указания по учету МПЗ предусматривают также второй вариант оформления документов - путем проставления штампа, который приравнивается к приходному ордеру (см. п. 49), однако мы считаем, что поскольку требованием к штампу является наличие реквизитов формы М-4, создание такого штампа представляется нецелесообразным, а вид его оттиска трудно воспринимаемым.

Примечание. Подрядчик (переработчик) несет ответственность за сохранность имущества (сырья), полученного от заказчика (давальца) (ст. 714 ГК РФ).

Для обеспечения учета давальческого сырья на складе и сырья, переданного в цех на переработку, рекомендуется открыть к счету 003 отдельные субсчета:

- "Материалы и сырье на складе";

- "Материалы и сырье в переработке".

Выпущенная из давальческого сырья готовая продукция, как правило, принимается на склад предприятия-переработчика и хранится до отгрузки ее давальцу. Поступление продукции на склад оформляется накладной по форме N МХ-18 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 N 66), а отпуск со склада - накладной по форме N М-15. Для учета готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, рекомендуется использовать забалансовый счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".

Пунктом 1 ст. 713 ГК РФ установлена обязанность исполнителя (переработчика) представить собственнику сырья (и готовой продукции) отчет об использовании полученного сырья, в котором должны присутствовать сведения о наименовании и количестве:

Полученного и использованного сырья;

Произведенной готовой продукции;

Образовавшихся отходов.

Кроме того, сторонам необходимо подписать акт приема-передачи выполненных работ с указанием стоимости переработки.

Переработчик на общих основаниях выставляет давальцу счет-фактуру. Стоимость сырья, полученного на давальческих началах, в налоговую базу переработчика не включается. В соответствии с п. 5 ст. 154 НК РФ налоговая база при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья (материалов) определяется как стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее налога. НДС рассчитывается с применением ставки 18% независимо от того, по какой налоговой ставке облагается реализация готовой продукции. При этом "входной" налог по материалам, работам и услугам, использованным для обеспечения процесса переработки, предъявляется заводом к вычету по правилам ст. ст. 171 и 172 НК РФ.

В целях налогообложения прибыли доходом переработчика является стоимость выполненных работ, согласованная в договоре. Полученное давальческое сырье в налогооблагаемые доходы переработчика не включается. Налоговые расходы переработчика формируются за счет затрат на выполнение работ без учета стоимости давальческого сырья. Поскольку деятельность исполнителя по переработке давальческого сырья классифицируется как выполнение работ, бухгалтер в общеустановленном порядке производит распределение прямых расходов на остатки незавершенного производства. Косвенные расходы признаются в полном объеме в момент их осуществления.

Корреспонденцию счетов у переработчика рассмотрим на конкретном примере.

Пример. В марте 2009 г. ОАО "Завод" получило на давальческих началах сырье стоимостью 15 000 000 руб. Его переработка оценена сторонами в сумму 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). По условиям договора затраты по транспортировке сырья и готовой продукции несет давалец, погрузо-разгрузочные работы на своем складе осуществляет переработчик. Стоимость этих работ включена в цену договора.

В соответствии с условиями контракта исполнитель в марте получил на свой расчетный счет предоплату в размере 590 000 руб.

Переработка данной партии сырья начата в марте (в цех отпущено сырья на сумму 6 000 000 руб.), завершена в апреле. Отгрузка выпущенной продукции заказчику произведена в апреле. В этом же месяце заказчик полностью расплатился с переработчиком.

Себестоимость переработки для ОАО "Завод" равна 1 700 000 руб., в том числе в марте - 700 000 руб., в апреле - 1 000 000 руб. В бухгалтерском учете переработчика хозяйственные операции отражаются следующими проводками:

Март 2009 г.

Получена предоплата по давальческому договору 51 62-2 590 000

Начислен НДС с предоплаты (590 000 руб. / 118 x 18) 76-НДС 68 90 000

Отражена стоимость принятого на склад на давальческих началах сырья 003-С 15 000 000

Списано со склада сырье, переданное в переработку 003-С 6 000 000

Учтено сырье, отпущенное в цех 003-П 6 000 000

Отражены расходы, относящиеся к переработке давальческого сырья 20 02, 10,23, 25, 26, 69,70, 76 700 000

Принята на склад готовая продукция, произведенная из давальческого сырья (6 000 000 + 700 000) руб. 002 6 700 000

Списано израсходованное сырье 003-П 6 000 000

Апрель 2009 г.

Списано со склада сырье, переданное в
переработку (15 000 000 - 6 000 000) руб. 003-С 9 000 000

Учтено сырье, отпущенное в цех 003-П 9 000 000

Отражены расходы, относящиеся к переработке давальческого сырья 20 02, 10,23, 25,26, 69,70, 76 1 000 000

Принята на склад готовая продукция, произведенная из давальческого сырья

(9 000 000 + 1 000 000) руб. 002 10 000 000

Списано израсходованное сырье 003-П 9 000 000

Списаны расходы по переработке сырья 90-2 20 1 700 000

Отражена выручка по давальческому договору 62-1 90-1 2 360 000

Начислен НДС со стоимости переработки 90-3 68 360 000

НДС с предоплаты принят к вычету 68 76-НДС 90 000

Отгружена готовая продукция давальцу (6 700 000 + 10 000 000) руб. 002 16 700 000

Произведен зачет предоплаты 62-2 62-1 590 000

Получены денежные средства от заказчика (2 360 000 - 590 000) руб. 51 62-1 1 770 000

Если давальцев несколько, переработчик по каждому из них должен вести ведомость (карточку), в которой содержатся сведения о полученном сырье, причитающейся, отпущенной и числящейся к выдаче продукции.

К вопросу о раздельном учете.

Не составляет трудности организовать бухгалтерский и налоговый учет в ситуации, когда сам завод не выпускает аналогичную продукцию из того же вида сырья, которое перерабатывается на давальческих условиях. Если виды сырья и номенклатура собственной и давальческой продукции совпадают (а такое на практике происходит довольно часто), "учетные" сложности неизбежны.

Специалисты-теоретики единодушно заявляют о том, что бухгалтер организации-переработчика должен обеспечить раздельный учет давальческих и недавальческих сырья, затрат и готовой продукции. Бухгалтеры со стажем настаивают на нереальности внедрения таких рекомендаций в практику. Новички ломают голову, пытаясь следовать требованию раздельного учета. В чем проблема? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно представить несложную ситуацию.

Предприятие выпускает сварной двутавр как из собственного, так и из давальческого металлопроката. Заключенный договор на переработку является долгосрочным, причем графики поставки металлопроката и отправки сварного двутавра давальцу составлены таким образом, чтобы обеспечить рациональную загрузку автоматической линии и освобождение площадей от готовой продукции. Тем не менее нередко случается так, что переработчик отгружает своим покупателям двутавр, фактически изготовленный из давальческого сырья, то есть не принадлежащий предприятию. Впоследствии давальцу отправляют продукцию, произведенную из сырья, приобретенного самим предприятием.

Описанная ситуация является достаточно распространенной. Причем некоторые давальцы не подозревают о такой подмене, другие - предупреждены, но не возражают против этого порядка работы. Не будем анализировать юридические нюансы взаимоотношений сторон. Например, давалец может предъявить переработчику претензию за нарушение сроков отправки давальческой готовой продукции. При решении вопроса о возможности наступления ответственности следует исходить из условий каждого конкретного договора (предположим, что давальца и переработчика все устраивает и ни одна из сторон не предъявляет другой претензий), попробуем разобраться с ведением учета.

При совпадении видов перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции процесс производства можно изобразить в виде схемы:


│ Собственное сырье │ │ Давальческое сырье │
│ Счет 10 │ │ Счет 003 │
└──────────┬ ──────────┘ └──────────── ┬ ─────────┘
└── ──────────────────┐ ┌──────────────────────┘
\│/ \│/
┌──────────────────┐
│ Производство │
│ Счет 20 │
└──────────────────┘
/│\ /│\
┌────────────────────┘ └──────────────────────┐
┌──────────┴ ─────────┐ ┌─────────── ┴ ─────────┐
│ Собственная готовая│ │ Дава льческая готовая│
│ продукция │ │ продукция │
│ Счет 43 │ │ Счет 002 │
└────────────────────┘ └─────────────────────┘

При этом в дебет счета 20 списывается стоимость только собственного сырья (стоимость давальческого сырья в затраты не попадает). По кредиту счета 20 отражается стоимость готовой продукции (корреспондирует с дебетом счета 43 либо 40) и переработки (Дебет 90-2 Кредит 20).
Поскольку собственное и давальческое сырье варится в общем котле - перерабатывается совместно, выпущенную продукцию невозможно индивидуализировать. Следовательно, распределение произведенной продукции на свою и давальческую должно производиться исходя из норм расхода сырья.

Внимание! При такой организации учета на конец некоторых отчетных периодов (месяцев) переработчик может иметь отрицательное сальдо по счету 43 (вследствие реализации своим контрагентам давальческой готовой продукции).

На практике применяется и другой вариант отражения операций на счетах бухгалтерского учета, когда давальческое сырье в момент отпуска в производство списывается с забалансового счета 003 и одновременно приходуется на баланс проводкой Дебет 10 Кредит 76 "Расчеты по давальческому договору". Заметим, что возможность принятия на баланс давальческого сырья предусмотрена, например, п. 6.11 Методических рекомендаций по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости масложировой продукции, утв. Приказом Минсельхоза России от 14.12.2004 N 537. Далее следует привычная корреспонденция:

Дебет 20 Кредит 10 - списана стоимость сырья в производство;

Дебет 43 Кредит 20 - оприходована готовая продукция.

В этом случае на балансе переработчика (по дебету счета 43) числится вся произведенная продукция: и своя, и давальческая.

┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
│ Собственное сырье │<───────────────────────────┤ Давальческое сырье │
│ Счет 10 │ │ Счет 003 │
└────────── ┬ ──────────┘ └──────────────────────┘
└────────────────────┐
\│ /
┌──────────────────┐
│ Производство │
│ Счет 20 │
└───────── ┬ ────────┘
\│ /
┌──────────────────┐
│ Готовая п родукция│
│ Счет 43 │
└────┬ ──────── ┬ ────┘
┌────────────────────┘ └──────────────────────┐
\│ / \│ /
┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Реализация │ │ Отгрузка давальцу │
│ покупателям │ │ Счет 76 │
│ Счет 90-2 │ │ │
└────────────────────┘ └─── ──────────────────┘

Существенным отличием от первого способа будет то, что в дебет счета 20 списывается стоимость не только собственного, но и давальческого сырья.

Соответственно, возникает необходимость оценки последнего. Считаем, в данном случае нет смысла изобретать велосипед. Поэтому за стоимость давальческого сырья, взятого на баланс и списанного в себестоимость производства, следует принять его среднюю цену. Для ее расчета можно воспользоваться формулой:

где С - стоимость давальческого сырья, переработанного в текущем месяце, в руб.;

V - объем давальческого сырья, в т.

В свою очередь, каждый из названных показателей определяется по формулам:

С = Снач + Спост

где Снач - стоимость остатка давальческого сырья на начало месяца по

ценам предыдущего периода;

Спост - стоимость поступившего давальческого сырья в текущем месяце.

Аналогичная формула применяется для расчета показателя "объем давальческого сырья":

V = Vнач + Vпост

где Vнач - объем остатка давальческого сырья на начало;

Vпост - объем поступившего в текущем месяце давальческого сырья.

Заметим, что данными формулами можно пользоваться независимо от количества давальцев.

Реализация собственной готовой продукции отражается в общеустановленном порядке.

При отгрузке продукции давальцу составляется проводка Дебет 76 "Расчеты по давальческому договору" Кредит 43 - по расчетной стоимости давальческого сырья. В результате последней записи в дебете счета 43 остается некая сумма, представляющая собой разницу между стоимостью произведенной готовой продукции и расчетной стоимостью давальческого сырья. Эта сумма равна себестоимости переработки давальческого сырья. Поэтому при отражении реализации оказанных давальцу услуг по переработке сырья (Дебет 62 Кредит 90-1, Дебет 90-3 Кредит 68) названная разница закрывается проводкой Дебет 90-2 Кредит 43.

Таким образом, на счете 76 формируются записи по расчетам с давальцем по сырью, на счете 62 - по расчетам с давальцем по услугам переработки. В налоговую базу по НДС в полном соответствии с нормами гл. 21 НК РФ попадает реализация собственной готовой продукции и услуг переработки (стоимость давальческого сырья не учитывается при начислении НДС).

По мнению бухгалтеров-практиков, этот способ имеет следующие преимущества.

Во-первых, состояние всех расчетов с давальцем можно отслеживать по данным баланса.

Во-вторых, нет необходимости делить произведенную обезличенную готовую продукцию на свою и давальческую (такое деление осуществляется по факту отгрузки).

В-третьих, на активном счете 43 не возникает отрицательного сальдо. Минусом данного варианта является то, что он не предусмотрен законодательством по бухгалтерскому учету.
Итак, мы рассмотрели два принципиально разных варианта ведения учета в ситуации, когда совпадают:

Виды закупаемого заводом сырья и сырья, поступающего на давальческих условиях;

Ассортимент собственной и давальческой готовой продукции.

Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Далее проанализируем, какие негативные последствия могут ожидать переработчика в том или ином случае. При любой схеме его могут обвинить в неправильном отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и в отчетности. Данный факт квалифицируется ст. 120 НК РФ как грубое нарушение правил учета доходов и расходов, что чревато для завода штрафом в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. При этом непосредственно бухгалтеру может грозить штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. за искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% (ст. 15.11 КоАП РФ).

Налоговые последствия возможны?

Как показывает практика, налоговые инспекторы могут найти основания для начисления недоимки по налогу на прибыль и НДС при любой схеме ведения учета. Выявив факты отгрузки давальцу готовой продукции со счета 43 (при первом варианте такое происходит при подмене давальческой продукции своей), инспекторы однозначно признают такую операцию реализацией и, как следствие, доначислят переработчику налоги.

Реально ли добиться отмены решения ИФНС? Да, если переработчик действовал по одной из приведенных схем и не нарушал норм налогового законодательства.

В подтверждение сказанного приведем, например, Определение ВАС РФ от 10.12.2008 N 13297/08: основанием для доначисления налога на прибыль и НДС по операциям, связанным с изготовлением никеля и кобальта по договорам переработки давальческого сырья, послужил вывод инспекции о том, что переработчик без заключения договоров займа (товарного кредита) с давальцами допускал в ряде периодов использование (заимствование) давальческого сырья для изготовления продукции для себя, которую отгружал по договорам поставки, возмещая возникший в результате таких действий долг по сырью перед давальцами продукцией, изготовленной из собственного сырья.

Рассматривая данный эпизод и признавая решение инспекции в этой части недействительным, судебные инстанции установили, что по условиям технологического процесса переработка как давальческого, так и собственного сырья производится совместно, поэтому готовый продукт невозможно индивидуализировать и разделить на продукцию, изготовленную из давальческого сырья и сырья, приобретенного переработчиком. По этой причине согласно учетной политике предприятия в бухгалтерском учете весь объем готовой продукции учитывается как продукция собственного производства, но аналитический учет ведется по каждому предприятию-давальцу обособленно. При этом стоимость собственных материалов, использованных при изготовлении продукции, передаваемой в рамках договоров на переработку давальческого сырья, на расходы в целях исчисления налога на прибыль не относилась, а при реализации продукции, изготовленной из заимствованного сырья, налоговая база по НДС не уменьшалась. Выручка, полученная предприятием от реализации услуг по переработке давальческого сырья, отражена в бухгалтерском учете и учтена для целей налогообложения полностью, равно как и выручка от реализации собственной продукции.
При таких обстоятельствах суды трех инстанций пришли к выводу о неправомерном доначислении переработчику налога на прибыль и НДС, поскольку описанные действия не повлекли за собой негативных налоговых последствий. В свою очередь, ВАС РФ отказал инспекции в пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов.

В аналогичной ситуации арбитры ФАС УО в Постановлении от 03.06.2008 N Ф09-3857/08-С3, отменяя решение инспекции, указали: доказательств того, что бухгалтерский учет переработчика не соответствует требованиям законодательства, инспекцией не представлено. Доводы налогового органа об отсутствии у налогоплательщика раздельного бухгалтерского учета опровергаются первичными учетными документами и данными аналитического учета. Договоры на переработку давальческого сырья действительно исполнялись налогоплательщиком ненадлежащим образом, так как имели место случаи, когда он распоряжался продукцией, произведенной из давальческого сырья, как собственным имуществом, то есть реализовывал ее своим контрагентам. Указанные действия приводили к образованию задолженности перед давальцами по отгрузке готовой продукции. В счет погашения названной задолженности переработчик отгружал готовую продукцию, изготовленную из собственного сырья. В бухгалтерском учете предприятия отражались размер задолженности перед собственниками давальческого сырья и оценка продукции по себестоимости выпуска продукции собственного производства, что не противоречит положениям законодательства о бухгалтерском учете. Требования инспекции о необходимости подтверждения задолженности налогоплательщика перед заказчиками первичными документами, подтверждающими заключение договоров товарного кредита, не основаны на нормах действующего законодательства. Добавим, что ИФНС не удалось добиться пересмотра и этого дела (см. Определение ВАС РФ от 29.09.2008 N 12421/08).

Внимание! Действующим налоговым законодательством ведение раздельного налогового учета затрат на переработку собственного и давальческого сырья не предусмотрено (Определение ВАС РФ от 20.03.2008 N 3217/08).

Другие основания для налоговых претензий

Как правило, инспекторы доначисляют переработчикам налоги (НДС и налог на прибыль) еще по двум основаниям:

- исключение некоторых затрат из состава налоговых расходов;

- занижение стоимости переработки, несоответствие цены договора уровню рыночных цен.

Начнем с первой причины. Проиллюстрируем ее на примере Постановления ФАС ЦО от 29.01.2008 N А36-1141/2007. Предметом спорного договора было изготовление цемента из давальческого сырья. Налоговики исключили из состава расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли, затраты переработчика на доставку сырья из карьера, сырьевых добавок с железнодорожной станции назначения и готовой продукции до склада заказчика. Данные затраты инспекция оценила как экономически необоснованные, поскольку они не связаны с производством и реализацией предприятием работ по переработке давальческого сырья.

Не согласившись с решением ИФНС, налогоплательщик обратился в арбитражный суд. Арбитры исходили из того, что, поскольку критерии оценки экономической оправданности затрат законодателем не установлены, оценивать затраты каждого налогоплательщика на предмет возможности принятия их в целях налогообложения следует индивидуально, исходя из конкретных условий его финансово-экономической деятельности, в том числе с учетом наличия связи произведенных расходов с хозяйственной деятельностью юридического лица. Согласно условиям договора производство цемента осуществляется из сырья и сырьевых добавок заказчика. При этом договором предусмотрено, что:

Передача сырья из карьера производится на условиях франко-борт карьер (склад);

Сырьевые добавки доставляются заказчиком железнодорожным транспортом до станции назначения с последующим возложением на переработчика обязанностей грузополучателя;

Переработчик доставляет изготовленную продукцию до склада заказчика, где и производится ее приемка.

Суд указал, что стороны действовали в соответствии с условиями заключенного договора, что не оспаривалось и самим налоговым органом. Суд также учел, что из описания технологического процесса следует, что доставка сырья, сырьевых добавок и отгрузка готовой продукции включены в производственный цикл. Согласно технологической схеме производства, процесс производства цемента начинается с получения сырья обществом у карьера. В дальнейшем указанное сырье используется для получения производства цемента. Таким образом, работы по производству цемента состоят не только непосредственно из его изготовления, но и обеспечения производства материалами (сырьем, сырьевыми добавками), а также сдачи результата переработки заказчику, в связи с чем понесенные обществом затраты по их доставке носят производственный характер.

Поскольку инспекция не представила доказательств того, что цена услуги по изготовлению цемента не включает в себя компенсацию всех издержек переработчика либо является заниженной по отношению к рыночной цене, судьи отменили решение о начислении недоимки по налогу на прибыль, пеней и штрафа. Заметим, ВАС РФ отказал инспекции в пересмотре данного дела (Определение от 29.04.2008 N 5255/08).

Далее перейдем ко второму основанию доначислений - занижение цены договора, в том числе убыточность переработки. В этом случае налоговики также часто проигрывают в судах (См., например, Постановления ФАС ПО от 10.01.2008 N А12-8941/07, ФАС МО от 01.09.2008 N КА-А40/7739-08-П, ФАС УО от 17.01.2008 N Ф09-11171/07-С2 (с учетом Определения ВАС РФ от 25.04.2008 N 5340/08) и др.), поскольку не могут доказать, во-первых, правомерность применения ст. 40 НК РФ (в том числе взаимозависимость давальца и переработчика) и, во-вторых, несоответствие цены договора уровню рассчитанной ими цены, использованной для начисления недоимки.

Считается, что в общем случае оплата давальцем услуг по переработке сырья должна покрывать расходы завода по переработке данного объема сырья и обеспечивать предприятию прибыль, сопоставимую с той, которая может быть получена при производстве продукции из собственного сырья. Однако в отдельные периоды хозяйственной деятельности либо по отдельным договорам это правило может не соблюдаться. Например, в п. 1.10 Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях (Утверждена Приказом Минтопэнерго России от 17.11.1998 N 371) отмечено, что рентабельность оказания услуг по переработке давальческой нефти определяется на договорной основе между нефтеперерабатывающим предприятием и нефтяной компанией.

При этом должны учитываться:

а) состояние рынка и конъюнктура цен на нефтепродукты в зоне размещения нефтеперерабатывающих предприятий, а также в других регионах;

б) сезонные колебания спроса на определенные виды нефтепродуктов: увеличение в зимний период спроса на зимнее дизельное топливо и котельное топливо (мазут) и в летний - на автомобильный бензин, топливо для реактивных двигателей и нефтяной битум;

в) общая стратегия нефтяной компании в тот или иной период в части концентрации финансовых ресурсов и последующего наиболее эффективного их распределения между хозяйственными субъектами компании.

Аналогичные факторы влияют на цену договора с давальцем и в других отраслях промышленности. Поэтому даже наличие убытка от оказания услуг давальцу еще не основание для начисления налоговой недоимки и обвинения переработчика в стремлении получить необоснованную налоговую выгоду. Данная позиция находит подтверждение в судебной практике. Обратимся, например, к Постановлению ФАС ЗСО от 22.10.2007 N Ф04-7472/2007(39550-А46-26): налоговый орган указал на то, что при работе по договору процессинга (из давальческого сырья производилась шинная продукция) переработчик получил убыток, поскольку при согласовании цен уже было известно, что они ниже себестоимости услуг по переработке давальческого сырья. Налогоплательщик в свою защиту указал, что:

В целом за год от переработки давальческого сырья получена прибыль;

Снижение цены оказываемых давальцам услуг производилось в отдельные месяцы в целях обеспечения стабильности взаимоотношений сторон и связано с сезонными факторами спада объемов реализации шин.

Арбитры учли, что инспекция не представила доказательств несоответствия применяемых сторонами цен уровню рыночных цен, и защитили предприятие от необоснованных претензий. В свою очередь, ВАС РФ отказал инспекции в пересмотре этого дела (Определение от 14.02.2008 N 1816/08).

К вопросу о безвозмездно полученном имуществе.

Инспекторы при проведении проверки предприятия-переработчика нередко заявляют о наличии фактов получения от давальца имущества на безвозмездной основе. Как следствие, увеличение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму возникшего внереализационного дохода (п. 8 ст. 250 НК РФ). О каком имуществе идет речь?

Безвозмездно полученными могут быть признаны отходы, образующиеся при переработке давальческого сырья. Именно "могут быть", поскольку решение этого вопроса зависит от условий договора. Если в нем сказано, что отходы должны возвращаться давальцу, то непредставление переработчиком актов сдачи-приемки отходов позволит инспекторам утверждать, что налоговая база по налогу на прибыль занижена, поскольку отходы остались в распоряжении переработчика. Если договором установлено, что отходы остаются в собственности переработчика, то внереализационный доход в виде безвозмездно полученного имущества возникает лишь в том случае, когда цена услуг по переработке не уменьшается на стоимость отходов.

Очевидно, что изложенное справедливо только в отношении тех отходов, которые пригодны для дальнейшего использования (в производстве, на продажу), то есть не являются безвозвратными. В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно полученных переработчиком возвратных отходов отражается записью Дебет 10 Кредит 98 "Доходы будущих периодов". После списания отходов, например, в производство потребуется сделать одновременно две проводки: Дебет 20 Кредит 10 и Дебет 98 Кредит 91-1.

Конечно, инспекторам нужно приложить немало усилий, чтобы доказать в суде не только обоснованность доначисления переработчику налога на прибыль (то есть сам факт наличия внереализационного дохода в виде отходов), но и размер не учтенных бухгалтером доходов. Налоговикам понадобится оценить правомерность использования согласованных сторонами норм технологических потерь и образования отходов, определить количество безвозвратных и возвратных отходов, рассчитать стоимость последних, доказать, что она не включена в состав облагаемых налогом на прибыль доходов переработчика. Как следует, например, из Постановления ФАС СЗО от 27.08.2008 N А42-2095/04, эта задача не из легких.
Кроме того, при решении проблемы о наличии внереализационных доходов большое значение имеет специфика производственного процесса. Так, арбитры ФАС УО в Постановлении от 01.07.2008 N Ф09-4583/08-С2 анализировали следующую ситуацию. В соответствии с давальческими договорами завод перерабатывал углеводородное сырье, в результате чего производил продукцию в согласованном с заказчиком ассортименте и количестве. Инспекторы установили, что часть давальческого сырья израсходована на производство товарной продукции, а другая (за вычетом установленных потерь) выделена в виде горючих компонентов нефтепродуктов и использована в качестве топлива в процессе производства товарной продукции. Налоговики решили, что, поскольку переработчик не оплачивает давальцу стоимость данного топлива, у завода возникает внереализационный доход.

Суд не согласился с мнением ИФНС, указав, что такое использование сырья обусловлено особенностями технологического процесса. Согласно Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях стоимость данного топлива не включается в стоимость услуг по переработке и, соответственно, не предъявляется к оплате в цене работы. Таким образом, поскольку бремя расходов по договору переработки должен нести заказчик и стоимость топлива не включена в цену переработки, суд сделал вывод об отсутствии у переработчика внереализационного дохода. Приведенное судебное решение доказывает, что только знание всех нюансов (не только учета и налогообложения, но и технологии переработки) позволит налогоплательщику доказать необоснованность претензий инспекторов.

Документы для оформления по давальческой схеме.

Накладная на передачу сырья Переработчику (M-15) - с этим сопроводительным документом, составляемым Давальцем, материал (сырье) передается Переработчику для переработки. Документ обязателен для составления.

Акт приема-передачи материалов Переработчику для переработки. - этот документ вместе с формой М-15 должен передаваться давальцем при передаче материалов в переработку. Документ обязателен для составления.

Приходный ордер для материалов, товаров и пр. (М-4) - этим документом оформляется поступление материалов на склад Переработчика на основании полученной от Давальца накладной М-15 и акта приема-передачи материалов.

Накладная на передачу готовой продукции на склад (МХ-18) - этим документом Переработчик оформляет поступление на свой склад готовой продукции, полученной из переработки из СВОЕГО производства.

Отчет Переработчика - этот документ составляется ежемесячно при работе по давальческой схеме. Документ обязателен для составления.

Акт о перерасходе материалов и отходах. - этот документ составляется в случае, если в ходе переработки для производства определенного количества готовой продукции обнаружилось, что израсходовано материалов больше, чем это было установлено в калькуляции (приложение к договору), где, среди прочего, указываются нормы расхода на изготовление единицы продукции, а также нормы брака и объем допустимых отходов. . Документ обязателен для составления при превышении указанных норм.

Акт приема-передачи готовой продукции Давальцу . - этот акт составляется каждый раз при передаче готовой продукции от Переработчика Давальцу. Готовая продукция передается Давальцу вместе с накладной по форме М-15, составляемой Переработчиком (аналогично тому, как это делается при получении Переработчиком материалов - накладная имеет ту же форму, а акт имеет свою форму - для передачи готовой продукции). Документ обязателен для составления.

  • СТК
    • НОВОСТИ ОТРАСЛИ
    • О КОМПАНИИ
    • ФОТОГАЛЕРЕЯ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • МЫ ДОВЕРЯЕМ
  • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
    • ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
      • EBITDA
      • НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.
    • 2 мая 2015 года N 113-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ"
    • Управленческий учет как система
    • Схемы обналичивания и лжеэкспорта прекратят существование.
    • ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА
  • ШЕФ-МОНТАЖ
  • АНАЛИЗ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    • Идет анализ объема выполненных электромонтажных работ
    • Проектная документация: исходно-разрешительная, проектно-сметная документация. Порядок разработки. Организация проектного документооборота.
    • О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
    • В качестве эксперта привлекается любое лицо, владеющее знаниями необходимыми для дачи заключения?
    • Электролаборатория ООО "ПРОЕКТЭЛЕКТРО-П".
  • ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
    • Видеонаблюдение для подъезда
  • КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
    • Удержание пени заказчиком
    • Оплата выполненных работ
    • Сдача выполненных работ
    • Согласование сметы
    • Внесение изменений в смету
    • Претензия по качеству
    • Отказ в приёме работ
    • Кто оплатит свет в коридоре?
    • Лицензирование экспертной деятельности. Что такое статус «эксперт»?
    • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.05.2014 № 99-ФЗ О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
    • Консолидированная группа налогоплательщиков.
    • Понятие, сущность и предмет договора строительного подряда.
    • Получаем разрешение на строительство.
    • Коллективное участие в конкурсных процедурах.
    • Арбитраж
    • Договорная работа
    • Общества могут отказаться от использования печатей
    • Обязательно ли соблюдать стандарты ICAO
    • Отмена круглых печатей – что изменилось в работе юриста, кадровика и бухгалтера.
    • Государственные закупки: Общие сведения, ловушки в технических заданиях и отказы.
  • ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
    • Апрель 2012 Сдача УМК "Монтаж наружных сетей" АНО МАСПК
    • Октябрь 2012 Сдача УМК Проектирование электротехнических систем - в интересах АНО МАСПК
    • Апрель 2013 Сдача УМК Договорные отношения в строительстве - в интересах АНО МАСПК.
    • Июль 2013 Разработка курса "Инженерная инфраструктура аэродромов и аэропортов" в интересах некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций "СтройСвязьТелеком"
      • Радиолокационная станция П-180У
      • Радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У)
      • Мобильный трехкоординатный радиолокатор обзора воздушного пространства 36Д6-М.
      • Радиолокационные станции
      • Мобильная станция дальней радиотехнической разведки «Кольчуга».
      • Эксплуатация метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации.
      • Радиолокационная станция П-140У.
      • Радиотехническое обеспечение полетов и авиационная электро(радио)связь
    • Ноябрь 2013 Создание учебной программы курса повышения квалификации «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» в интересах АНО ДПО «СНТА»
    • Проведение цикла занятий по энергоэффективности в Университете АББ.
    • Декабрь 2014. Создание УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "Охрана труда и техника безопасности"
    • Июнь 2015 г. Создание УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА "Ответственный за электрохозяйство на предприятии"
    • Июнь 2016 г. Создание УМК «Организация проектирования, строительства и эксплуатации инженерных систем центров обработки данных»
    • Организация строительства и строительного контроля
      • Документация в строительстве
      • Исполнительная документация в строительстве
      • Устранение недостатков, допущенных в ходе строительства и выявленных при приемке
      • Снабжение строительства. Поставка.
    • Организация эксплуатации центров обработки данных (ЦОД), в том числе сертифицированных Telecommunications Industry Association (TIA) ANSI/TIA-942-A по стандарту Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers по надежности до уровня Tier 3 (N+1)
    • Трехдневный курс «Организация проектирования, строительства и эксплуатации инженерных систем центров обработки данных»
      • День 1
      • День 2
      • День 3
    • СТРОИТЕЛЬСТВО ДАТА ЦЕНТРА (ПРОГРАММА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ)
  • СТАТЬИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
    • «Smart Grid» - новая идея или логичное развитие систем электроснабжения?
    • Правила учета и хранения дизельного топлива и моторных масел при эксплуатации дизельных электростанций
    • О ГЕНПОДРЯДЕ
    • Учётная политика предприятия.
    • ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    • Управление проектами.
    • Договор подряда
      • Согласование дополнительных работ
      • Корректировка работ заказчиком
      • Согласование сметы
      • Внесение изменений в смету
      • Перенесение сроков исполнения работ
      • Оформление дополнительных работ
      • Сдача выполненных работ
      • Сдача работ
      • Оплата выполненных работ
      • Замена материала в ходе работ
      • Претензия по качеству
      • Отказ в приёме работ
      • Заказчик не является на объект
    • Сдача - приём законченных монтажом объектов
    • Охрана труда - распорядительные документы
    • Качество электроэнергии
    • Пожарная безопасность. СВОДЫ ПРАВИЛ.
    • Электротехническая экспертиза.
    • Что такое ОФФШОР?
    • Переговоры.
    • Общие вопросы организации проектирования.
    • ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
    • СРО и ГЕНПОДРЯД
    • СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
    • Азбука рейдерского захвата.
      • EBITDA
    • ИНКОТЕРМС 2000
    • ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ГОСТ Р 6.30-2003
    • Памятка "ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА".
    • Авторский надзор.
    • Отличия трудовых договоров от договоров подряда.
    • ОШИБКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА.
    • ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
    • Адаптивные сети электроснабжения.
    • Закон о бухгалтерском учёте.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из материалов Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика, _____________________.

2. Обязательства Сторон по договору

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.

2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

2.1.4. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок (именуемый в дальнейшем "Перечень").

2.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.

2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.

2.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, досрочно принять работы.

2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС - ___________ (________________________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _____________ (_____________) рублей в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _______________ (____________) рублей в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3.5. Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

4. Сроки выполнения работ по Договору

4.1. Датой начала работ является дата поступления аванса, указанного в п. 3.2 настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Работы должны быть окончены не позднее "___"________ ____ г.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. В течение _____ дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок ____ дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

5.3. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение _____ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации __________________________.

6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в _________________ Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Образец - Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

ДОГОВОР № ___

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

(Указать организационно-правовую форму и п олное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.

Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.

2. Условия переработки.

2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.

2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.

2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:

Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья

Объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции

Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки

Под партией поставляемого товара понимается _________________

3. Порядок оплаты.

3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.

3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.

3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.

3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.

3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.

4. Порядок передачи готовой продукции.

4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.

4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.

4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.

4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.

5. Документы на сырье и продукцию.

5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:

Сертификат качества

- __________________

- __________________.

5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:

а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки

б) наименование и количество товара.

5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:

Транспортную накладную

Сертификат качества

Гигиенический сертификат

Сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).

6. Порядок приема продукции.

6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.

7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.

7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.

8. Прочие условия.

8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.

9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.

9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик Исполнитель

Давальческий договор подряда

По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить за плату из сырья, которое принадлежит другой стороне (заказчику), конкретную продукцию. Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья.

В Гражданском Кодексе РФ договор на переработку давальческого сырья в самостоятельный вид договора не выделен. Существенные признаки этого договора дают возможность рассматривать его в качестве разновидности договора подряда. Потому к отношениям хозяйствующих субъектов, которые основаны на договоре толлинга. используются нормативные положения в отношении договора подряда.

1. Операции по переработке давальческого сырья имеют следующие признаки:

Наличием двух субъектов отношений: владелец сырья (заказчик) и переработчик сырья (подрядчик)

Заказчик подрядчику передает сырье для следующего производства и переработки определенного вида продукции

Подрядчик после переработки сырья передает заказчику готовую продукцию в обусловленном количестве

За исполненную работу заказчик оплачивает подрядчику денежную сумму, обусловленную договором или передает ему определенное число изготовленной продукции.

2. Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению. Это операции в отношении переработки сырья контрагента:

  • на подрядном основании по схеме работа-продукция
  • на подрядном основании по схеме работа-деньги
  • на подрядном основании по схеме материалы-работа-деньги.
  • на подрядном основании по схеме работа-сырье

Схема работа-деньги (исполнение работ с оплатой в денежной форме)

Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика.

В общем, эта операция не отличается ничем от обычных операций по исполнению работ, соответственно с которыми подрядчик исполняет работы из материалов заказчика. Возможно выделить характерные черты данного типа операций.

Во-первых, предмет договора подряда - определенный итог выполненной работы - продукция, которая получена после выполнения определенной работы подрядчиком по переработке сырья заказчика.

Во-вторых, сырье в собственности заказчика остается, который имеет риск случайной гибели данного сырья (когда другое не предусматривается договором).

В-третьих, после исполнения работ подрядчик передает приобретенный результат (продукцию, которая получена в итоге переработки) заказчику, а заказчик выполненные работы оплачивает в денежной форме, в согласии с условиями договора.

Каких-нибудь специфических отличий и особенностей от простого договора подряда этот договор не содержит.

Схема работа-продукция (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

Соответственно с этим видом толлинговой операции подрядчик принимает обязательство на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и услуги переработчика оплатить в форме передачи последнему определенного числа продукции, изготовленной им.

Так как при таком виде толлинга меж сторонами заключают (и юридически, и фактически) смешанный договор, который содержит в себе элементы подряда и поставки (купли-продажи), то руководствоваться необходимо нормативными положениями о подряде и купле-продаже или поставке (в соответствующей части).

По этому поводу в различное время высказывались разные точки зрения. Например, предлагалось рассматривать этот договор в качестве договора мены по схеме работа-товар. Все же исполнение работ (как и оказание услуг) не является в действительности предметом договора мены. Поэтому передача продукции и выполнение работ в структуре данного договора являются отдельно стоящими элементами. Поэтому речь необходимо вести не о договоре мены, а о смешанном договоре.

Особенностью этого вида толлинговой операции является то, что за исполненные работы подрядчик не денежный эквивалент получает. а определенное количество им же изготовленной (при переработке) продукции.

Схема работа-сырье (исполнение работ с оплатой в товарной форме)

Этот вид операции соответствует полностью выше рассмотренному, с тем отличием, что подрядчик вместо продукции получает для оплаты собственных услуг согласованную часть сырья, которое передается в переработку, а не продукцию, которая получена при переработке.

Схема материалы-работа-деньги

Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается, довольно велик как для подрядчика, так и для заказчика, и длителен производственный цикл по переработке давальческого сырья.

Особенностью этой операции является то, что в порядке расчетов меж сторонами, суть которого в том, что подрядчик оплачивает сырье, передаваемое ему, а заказчик выплачивает при получении продукции полную ее стоимость, которая слагается не лишь из расходов по переработки, но стоимости материалов, раньше купленных у него.

Другими словами, подрядчик покупает прежде у заказчика сырье, а потом перерабатывает его и заказчику передает готовую продукцию. Заказчик оплачивает подрядчику работу. В стоимость работ при этом включаются стоимость материалов (подрядчик юридически изготавливает продукцию из собственного материала) и вознаграждение за работу.

Образец давальческого договора подряда

Договор подряда (переработка давальческого сырья)

«___» _________ 20__ г.

ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» . в лице Генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ХХХ» . именуемое в дальнейшем «Заказчик» . в лице Исполнительного директора ХХХ, действующего на основании доверенности № 2 от 01.01.2012 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» . а по отдельности также «Сторона» . заключили настоящий договор подряда (далее - «Договор») о нижеследующем:

  1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Продукция - готовая пищевая продукция (безалкогольные сильногазированные напитки), качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции.

1.2. Результат работы - Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей.

1.3. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора - индивидуальная (тара), групповая, транспортная упаковка.

1.4. Тара - ПЭТ - бутылка объемом 1,5 л. дизайн (чертеж) которой разработан и представлен Заказчиком. Обладателем исключительных прав на дизайн (чертеж) индивидуальной формы тары (бутылки) и иные средства индивидуализации является Заказчик.

1.5. Этикетка (кольеретка) - это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. К этикеткам также относятся: нижняя круговая полипропиленовая этикетка, верхняя кольеретка бумажная (влаго/щелочно-стойкие). Обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является Заказчик.

1.6. Маркировка - нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю.

1.7. Товаросопроводительные документы - товарные, транспортные накладные и счета (счета-фактуры), иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

1.8. Видимые недостатки Продукции - недостатки Продукции, которые можно обнаружить путем визуального осмотра Продукции без вскрытия групповой и/или транспортной тары (упаковки).

1.9. Скрытые недостатки Продукции - недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.

1.10. Интеллектуальные права - исключительные права Заказчика на товарный знак (в том числе на этикетки, макеты, оригинал-макеты, эскизы, образцы-эталоны, верстки, фотографии, рисунки, файлы, цифровые и материальные носители и т.д. а также их композиционное оформление), на дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайн (чертеж), на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также личные неимущественные права и иные права Заказчика. Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные (исключительные) права Заказчика.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по отдельным заданиям Заказчика (далее - Заказам, Приложение № 1 к Договору) выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно Технологическим инструкциям (Приложение № 2 к Договору) и рецептурам Заказчика (Приложение № 3 к Договору) . и в соответствии с нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.2. Результатом работы Исполнителя является готовая пищевая продукция, качество которой должно соответствовать нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, и условиям настоящего Договора, право собственности на которую принадлежит Заказчику.

2.3. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе предоставить собственное сырье и расходные материалы (далее - давальческое сырье) . а Исполнитель обязуется самостоятельно закупить (полностью и/или частично) недостающие виды сырья и расходных материалов (далее - Материалы) в соответствии с Приложением № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ», и утвержденной Заказчиком «Спецификацией закупаемых Материалов» (Приложение № 10 к Договору). Давальческое сырье и Материалы также вместе именуются Материалы.

2.4. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:

2.4.1. Переработать Материалы и осуществить розлив напитка безалкогольного «ХХХ» (далее - «Продукция») в ассортименте (перечень и виды Продукции, наименование, вид индивидуальной и групповой упаковки, емкость и т.п.) и по ценам. указанным в «Ценовом и ассортиментном перечне» (Приложение № 5 к Договору) согласно Заказам и в соответствии с Технологическими инструкциями и рецептурами Заказчика. Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива.

2.4.2. Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ.

2.4.3. Изготовить купажный сироп согласно Технологическим инструкциям и рецептурам Заказчика, осуществлять контроль правильности приготовления купажного сиропа путем приготовления контрольного напитка, регистрировать необходимые данные в купажной карте и карте розлива.

2.4.4. Осуществить маркировку готовой Продукции автоматически с указанием даты и времени розлива.

2.4.5. Произвести индивидуальную упаковку единицы Продукции согласно «Спецификации на упаковку» (Приложение № 6) и осуществить этикетирование Продукции в соответствии со «Спецификацией на этикетки» (Приложение № 7).

2.4.6. Осуществить индивидуальную, групповую, транспортную упаковку Продукции с целью сохранности Продукции во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика.

2.4.7. Произвести входной контроль Материалов, предоставленных Заказчиком согласно нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, для каждого вида Материалов.

2.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

2.5.1. Приложение № 1. «Заказ на производство» (образец).

2.5.2. Приложение № 2. «Технологическая инструкция».

2.5.3. Приложение № 3. «Рецептура Заказчика». К приложению № 3: 5 (пять) вложений по каждому виду Рецептуры.

2.5.4. Приложение № 4. «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ».

2.5.5. Приложение № 5. «Ценовой и ассортиментный перечень».

2.5.6. Приложение № 6. «Спецификация на упаковку».

2.5.7. Приложение № 7. «Спецификация на этикетки».

2.5.8. Приложение № 8. «Карточка Заказчика».

2.5.9. Приложение № 9. «Карточка Исполнителя».

2.5.10. Приложение № 10. «Спецификация закупаемых Материалов» (образец).

2.5.11. Приложение № 11. «Контроль сырья».

2.5.12. Приложение № 12. «Контроль процесса выполнения работ».

2.5.13. Приложение № 13. «Контроль готовой продукции».

2.5.14. Приложение № 14. «Спецификация на колпачок для ПЭТ-бутылки (однокомпонентный)».

2.5.15. Приложение № 15. «Допустимые нормы общих потерь при выполнении работ и передачи готовой продукции Заказчику».

2.5.16. Приложение № 16. «Нормы расходов сырья и материалов».

2.5.17. Приложение № 17. «Спецификация и дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки».

2.6. Вышеуказанные приложения также переданы Исполнителю в электронном формате посредством использования электронной связи путем направления соответствующего электронного сообщения (сообщений) на электронный адрес Исполнителя, указанный в карточке Исполнителя.

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

  • обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
  • исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
  • компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
  • если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
    • устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
    • соразмерного уменьшения стоимости;
    • возмещения своих затрат на устранение недостатков.
  • исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
  • когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
  • в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.

Похожие публикации: