Пример договора об использовании давальческого оборудования. Документы при давальческой схеме: особенности применения. Бухгалтерский и налоговый учет

При проведении давальческих операций исполнитель и заказчик заключают договор подряда между собой на переработку (доработку, изготовление) давальческого сырья.

Существуют основные различия между сторонами договора. Сторона заказчика (давалец) имеет материалы (сырье) для изготовления продукции или полуфабриката, которые необходимо доработать до определенных технических или химических требований. Подрядчик (переработчик) владеет необходимым производственным оборудованием или технологией для выполнения этих требований, выполняет заказанную работу, перерабатывает сырье (материалы) и передает заказчику готовый продукт. Заказчик вносит плату за выполненные работы, при этом сохраняет права на поставленный товар и отходы, образовавшиеся в процессе переработки.

В договоре указываются сроки поставки сырья и выполнения работ, форма оплаты, условия сдачи и приема давальческого материала, отпуск переработанной продукции и отходов, ответственность сторон в случае повреждения или утраты сырья, продукции, отходов. Оговариваются отдельные условия обязательств. Стоимость договора подряда включает в себя затраты подрядчика на выполнение работ и причитающееся вознаграждение в случае возникновения непредвиденных затрат.

Документация, сопровождающая давальческий договор

Обосновывая стоимость услуг, подрядчик передает заказчику карту затрат или смету на выполнение работ. Также нужно предоставить технологическую карту с указанием количества необходимого материала и объема планируемых остатков.

По окончании заказанных услуг исполнитель передает заказчику отчет о расходе давальческого материала, а также акт сдачи и приема отходов. В том случае, если подрядчик оставляет отходы у себя, цена работ снижается на стоимость остатков, о чем составляется соответствующий финансовый документ. В этом документе отображается происхождение материала (остатков), их объем, вес, количество, стоимость для последующего прихода их в бухгалтерском учете подрядчика.

При отгрузке переработанного материала стороны составляют акт сдачи и приема с указанием номенклатуры товара, его веса, количества, стоимости. В определенных случаях, подрядчик передает заказчику документ, в котором указывается соответствие качества переработанного сырья или изготовленной продукции.

Вся документация, сопровождающая договор подряда должна соответствовать законодательным актам государства.

ДОГОВОР Nо. _____ о переработке продукции из сырья и материалов поставщика г. _____________ "___"__________ 20___ г. ________________________________________________________________ (наименование предприятия - поставщика сырья, материалов __________________________________________, именуем____ в дальнейшем и получателя готовой продукции) "Поставщик-получатель", в лице _____________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с одной стороны, и __________________________________________________ (наименование предприятия - переработчика ___________________________________________, именуем___ в дальнейшем и изготовителя продукции) "Переработчик", в лице _____________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании __________________________________________, (Устава, положения) с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Поставщик-получатель обязуется своими силами и средствами поставлять Переработчику ___________________________________________, (наименование сырья, материалов) именуем____ в дальнейшем "Сырье", а Переработчик принимать такое сырье с целью изготовления из него _________________________________, (наименование готовой продукции) именуем___ в дальнейшем "Продукция", и последующей передачи готовой продукции Поставщику-получателю для реализации. 2. Количество, качество, ассортимент, сроки поставки и выборки сырья и продукции определяются Сторонами в ежемесячно составляемом Плане-графике поставок и выборки сырья и продукции, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. План-график может уточняться Сторонами по мере необходимости в установленном порядке. 3. Поставщик-получатель и Переработчик обязуются указывать в документах, сопровождающих, соответственно, сырье и готовую продукцию, помимо данных, необходимых для товарно-транспортных накладных, также и результаты анализов качества скоропортящегося сырья и продукции либо ссылки на документы, удостоверяющие надлежащее их качество. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного сырья и продукции, полученных, соответственно, Переработчиком и Поставщиком-получателем, с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных, Сторона, получившая такие данные, немедленно уведомляет другую Сторону об имеющихся расхождениях и составляет соответствующий акт. Сторона, поставившая сырье либо продукцию, по которой имеются расхождения по количеству и качеству, вправе потребовать проведения анализов качества и замеров в присутствии ее полномочных представителей, результаты которых будут считаться окончательными, о чем составляется двухсторонний акт. 4. Оплата работ по изготовлению продукции из сырья Поставщика-получателя производится на основании ежемесячно согласуемых расценок ________________________________________________ (один, два раза в месяц, _________________________________________. конкретные числа оплаты) 5. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Переработчика, Поставщик-получатель не выполнит своих обязательств по выборке готовой продукции в сроки, определенные в Плане-графике, Переработчик вправе реализовать невыбранную продукцию как свою собственную с оплатой использованного сырья не позднее _________ дней со дня реализации. Во всех иных случаях Переработчик не вправе самостоятельно реализовывать продукцию, изготовленную из сырья Поставщика -получателя. 6. Стороны обязуются ежемесячно подводить итоги работ по настоящему договору, которые фиксируются в соответствующих протоколах. 7. Расчеты за тару производятся в следующем порядке: ___________ ____________________________________________________________________. 8. Ответственность Сторон: 8.1. За недопоставку, поставку продукции ненадлежащего качества, просрочку оплаты и выборки изготовленной продукции Поставщик-получатель уплачивает штраф в размере _______ процентов от стоимости недопоставленной, некачественной, невыбранной либо несвоевременно оплаченной продукции, но не более ____________________ ____________ рублей. 8.2. За производство продукции ненадлежащего качества, за реализацию продукции, не подпадающей под действие пункта 5 настоящего договора, за просрочку оплаты сырья в случае самостоятельной реализации готовой продукции Переработчик уплачивает штраф в размере _______ процентов от стоимости некачественной продукции, продукции, реализуемой самостоятельно в нарушение условий настоящего договора, стоимости поставленного Поставщиком-получателем сырья. 8.3. Расчеты по штрафам производятся ежемесячно в соответствии с пунктом 6 настоящего договора. 8.4. Помимо штрафов Стороны обязуются возместить убытки, вызванные невыполнением либо ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему договору. 9. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством России. 10. Договор вступает в силу с момента его подписания. 11. Срок по договору: ________________________________________. 12. Договор будет считаться продленным на следующий ______________________ срок в случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за _____________________ до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить договорные обязательства. 13. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться положения действующего законодательства России. 14. Договор составлен в ____________ экземплярах. 15. Юридические адреса Сторон: Поставщика-получателя: _________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Переработчика: _________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Подписи сторон: Поставщик-получатель: Переработчик: _____________________________ ______________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.

Договор переработки давальческого сырья № ДУ - 00 от 00.00.201_г.

Именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании устава, с одной стороны, и Металлоцентр» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании - «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по заявке Заказчика выполнить работы по переработке давальческого сырья Заказчика. Под переработкой давальческого сырья понимается заточка дисковых фрез. Наименование и ассортимент готовой продукции указываются в сметах.

1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика.

1.3. Сроки выполнения работ – начальный и конечный, определяются сметами.

1.4. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере, определяемом в Счете, в том числе НДС 18%, в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора п.4.1.

2. Права и обязанности, ответственность Сторон

2.1. Заказчик передает Подрядчику материалы (давальческое сырье), необходимые для выполнения работы по Договору подряда, с оформлением Накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15), в сроки, установленные сметами. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, передачи недоброкачественных или не предусмотренных Договором материалов, а также в случае нарушения сроков оплаты по Договору, Подрядчик имеет право соразмерно увеличить сроки выполнения работ.

2.2. Подрядчик приступает к работам при условии получения необходимых материалов от заказчика, а также при условии поступления на расчетный счет Подрядчика предоплаты согласно п.4.3. настоящего Договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

· выполнить работы в согласованные сроки, указанные в сметах, с подписанием Акта сдачи-приемки работ.

· представить Отчет о переработанном сырье и возвратить неиспользованный остаток.

· известить Заказчика о выполнении работы.

· безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; срок замены материалов – в течение 3 (три) календарных дней с даты получения требования Подрядчика.

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.5. Подрядчик:

· несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения работ по настоящему Договору;

· несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.6. При просрочке передачи или приемки результата работы риски утраты, порчи несет сторона, допустившая просрочку.

2.7. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, в том числе с привлечением субподрядчиков.

2.8. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.4. настоящего Договора, в согласованный с Подрядчиком срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику работу соразмерно выполненному объему.

2.9. Заказчик вправе:

· проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

2.10. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в сметах стоимости работы.

2.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора. В этом случае Подрядчик удерживает из аванса стоимость работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, а разницу между выплаченным авансом и стоимостью выполненных работ возвращает на расчетный счет Заказчика в сроки, согласованные сторонами.

2.12. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки результата работ или нарушения им сроков оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере равном 0,1% от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки. Обязанность по уплате пени возникает при условии направления требования об уплате.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Приемка работы

3.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту сдачи-приемки работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде.

3.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки.

3.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

3.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

3.5. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе требовать оплаты, выполненной им работы.

3.6. В том случае, если Заказчик в течение 3-х дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ не подпишет данный акт, либо не направит своих мотивированных возражений по нему, работы будут считаться принятыми без возражений.

4. Цена работ и порядок расчетов по договору

4.1. Цена подлежащей выполнению работы согласовывается сторонами в сметах, оформленных по образцу Приложения №1.

4.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в сметах, являющихся приложением к настоящему Договору. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения ее Заказчиком.

4.3. Заказчик вносит предоплату в размере 100% за работы по переработке давальческого сырья в сумме, указанной в счете, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета.

4.4. Цена работы (смета) является приблизительной. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении стоимости работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по сметам стоимости работы, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в сметах стоимости работы, обязан выполнить Договор по цене, определенной в настоящем Договоре подряда.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2. Договор вступает с силу с момента его подписания Сторонами и действует до 00 _______ 201_ года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Изменение условий договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8. Прочие условия договора

8.1. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих адресов, банковских, отгрузочных реквизитов или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ) не позднее, чем через пять дней с момента такого изменения, в противном случае сторона, которая не была уведомлена о таком изменении не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, в той или иной мере связанных с использованием указанной информации.

8.2. Настоящий Договор, а также приложения, изменения и дополнения к нему, переписка по исполнению Договора может производиться с помощью факсимильной связи и с обязательным направлением подлинника документа в течение 5-ти рабочих дней с момента направления документа по факсу в адрес контрагента по почте заказной корреспонденцией или нарочным.

При направлении уведомлений, они считаются полученными другой стороной при получении отправителем уведомления о вручении почтового отправления получателю корреспонденции. Уведомления считаются также полученными при их доставке нарочным путем при наличии отметки о получении на копии документа.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

Приложение

СМЕТА

на выполнение работ по переработке давальческого сырья

от «00» _________ 201_ г.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ:

1. Заказчик согласен со стоимостью работ, указанных в Смете, и обязуется оплатить их в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.

2. Сроки выполнения работ – начальный « » 201_ г.

конечный « » 201_ г.

ПОДПИСИ СТОРОН.

Подрядчик Заказчик

____________ _________

Образец (бланк; форма; шаблон; пример)

ДОГОВОР

на выполнение работ по переработке сырья на возвратной основе

(давальческий договор; договор подряда переработки давальческого сырья)

г. «____»_______ 20__ г.

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________ ,

действующего на основании ____________________________________________________ ,

с одной стороны, и

ПОДРЯДЧИК ________________________________________

в лице генерального директора __________________________________________________ ,

действующего на основании Устава, с другой стороны,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется вы-полнить в соответствии с условиями договора квалифициро-ванную работу (требования раздела 2 договора) по переработке сырья ЗАКАЗЧИКА, а последний обязу-ется принять результат этой работы и оплатить его.

2. ХАРАКТЕР РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ

ПОДРЯДЧИК по договору осуществляет на своих технологических установках переработку поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья путем применения технологий на основании полученного ПОДРЯДЧИКОМ патента от «___»_________ ______ г. №_________________ (свидетельства; Ноу-хау ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Результатом выполненных работ по договору явля-ется ______________________ (вид ) продукция, полученная при переработке поставленного сырья и определенная в Спецификации на выработку готовой продукции - Приложение №3 к договору.

3.2. Норма выхода (расходный коэффициент) и требования к качеству (ТУ, ГОСТ) вырабатываемой продукции определены в Приложении №3 к договору. При изменении фракционного и структурно-группового состава сырья нормы выхода продукции уточняются сторонами в течение ___ дней с момента предоставления ЗАКАЗЧИКУ данных физико-химического анализа, полученных в лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА при проведении им лабораторного анализа сырья.

3.3. ПОДРЯДЧИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ продукцию, указанную в п.3.1 договора, в сроки и на условиях, определенных договором.

3.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он располагает всеми необходимыми знаниями, опытом, разрешающими документами и оборудованием, обеспечивающими прием сырья, его переработку и отгрузку готовой продукции в соответствии с условиями договора.

4. СЫРЬЕ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Работы выполняются из сырья ЗАКАЗЧИКА. Наименование, цена, сроки поставки, технические условия (ТУ, ГОСТ) и объем сырья определяются в Спецификации на поставку сырья - Приложение №1 к договору.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья до его передачи ПОДРЯДЧИКУ несет ЗАКАЗЧИК.

4.3. Качество сырья подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя сырья. В случае недоброкачественности предоставленного сырья ЗА-КАЗЧИК обязан произвести его замену в срок _________ дней с момента получения результатов анализа лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА. Под недоброкачественностью сырья понимается невозможность его использования для получения продукции, оговоренной в п.3.1 договора.

4.4. Условия поставки сырья ПОДРЯДЧИКУ:

4.4.1. Спецификации на поставку сырья составляются на _________ (период времени ) и дополнительно согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за 5 дней до начала поставок. Ежемесячно не позднее чем за 15 суток до начала отгрузки ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и грузоотправителю сырья подтверждение станции назначения о готовности приема каждой месячной партии сырья.

4.4.2. Поставка сырья производится _______________ (вид транспорта ) транспортом до ________________ (место передачи ) ПОДРЯДЧИКА.

4.4.3. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ПОДРЯДЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия груза в место передачи и до момента возврата транспортного средства (вагона; цистерны; полувагона и т.д. ). Время нахождения транспортного средства у ПОДРЯДЧИКА определяется по подлинникам накладных (ж/д; авто). Возврат осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ по реквизитам, указанным в накладной в соответствии с Правилами перевозок грузов.

4.4.4. Датой передачи сырья на переработку, поставленного ЗАКАЗЧИКОМ ж/д транспортом, считается дата штемпеля станции назначения на ж/д накладной.

Дата передачи сырья, поставленного трубопроводным транспортом, определяется ПОДРЯДЧИКОМ по мере прохождения партии сырья через замерный узел ПОДРЯДЧИКА.

4.4.5. Учет поступающего сырья производится по мере его поступления и подтверждается промежуточными актами, подписываемыми через каждые ___________ дней уполномоченными представителями сторон на основании данных учета на замерном узле ПОДРЯДЧИКА и отгрузочных и товаросопроводительных документов, предъявляемых ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ или его грузоотправителями. Промежуточные акты

Объемы месячной поставки отражаются в акте приема-передачи сырья на переработку за подписями уполномоченных представителей сторон по форме, приведенной в Приложении №2 к договору. Акт приема-передачи сырья подлежит согласованию и подписанию не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4.4.6. Сырье должно быть затарено таким образом, чтобы исклю-чить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки ПОДРЯДЧИКОМ.

4.4.7. Сырье должно быть промаркировано в соответствии с уста-новленными ГОСТами.

4.5. Приемка сырья по количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

5. ОПЛАТА СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКА

5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение ________ дней с момента передачи оплатить сырье, предоставляемое на переработку. Право собственности на сырье переходит к ПОДРЯДЧИКУ в момент его передачи, оговоренный в п.4.4.4 договора.

5.2. Оплата предоставляемого на переработку сырья осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. ЗАКАЗЧИК выплачивает полную стоимость продукции, слагаю-щуюся из расходов по переработке сырья. Расходы по переработке сырья складываются из всех издержек ПОДРЯДЧИКА, включая стоимость сырья (по разделу 5 договора) и его вознаграждения.

Стоимость расходов по переработке сырья определяется согласно приблизи-тельной смете (Приложение №4 к договору), которая подлежит уточнению сторонами в случае изменения условий формирования статей расходов (изменения цен на энергоресурсы и т.п.).

6.2. В случае необходимости превышения приблизительной сметы ПОДРЯДЧИК обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА в тече-ние ___ дней. К извещению должны быть приложены документы, обосновы-вающие повышение сметы.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение ____ дней после получения извещения дать ПОДРЯДЧИКУ соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от договора. Неполучение ответа в установленный срок считается подтверждением заказа.

6.4. Существенным считается превышение приблизительной сметы более чем на _____% от общей суммы приблизительной сметы.

6.5. Расходы по оформлению дополнительного плана перевозок, транспортировке продукции до станции назначения покупателя, транспортировки продукции в ж/д в/ц, отгрузке продукции трубопроводным транспортом, таможенным платежам, налогам, сборам, взимаемым в РФ при экспорте российских товаров, штрафные санкции при невыполнении планов перевозок, в том числе дополнительных планов по вине ЗАКАЗЧИКА относятся на ПОДРЯДЧИКА с последующим возмещением ЗАКАЗЧИКОМ в денежной форме согласно выставленных ПОДРЯДЧИКОМ счетов.

6.6. Расходы по транспортировке сырья до станции назначения ПОДРЯДЧИКА при транспортировке в собственных или арендованных ж/д цистернах, а также затраты по возврату этих цистерн несет ЗАКАЗЧИК.

6.7. Стороны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, производят сверку расчетов по договору и подписывают акт сверки. Сумма задолженности одной из сторон подлежит погашению в пользу другой стороны не позднее 30 дней с даты подписания сторонами акта сверки.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Расчет по переработке и ранее оплаченного ПОДРЯДЧИКОМ сырья осуществляется единовременно.

7.2. Сроки оплаты:

В течение ______ дней с момента подписания договора аванс (задаток) в размере ________________________;

В течение __________ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции окончательный расчет.

7.3. Порядок оплаты: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или векселями.

7.4. ЗАКАЗЧИК обязан известить ПОДРЯДЧИКА об осуществлении платежа в срок _____ рабочих дней с момента осуществления платежа путем направления телеграммы с уведомлением или факса.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к переработке каждой поставленной партии сырья не позднее одного рабочего дня с момента поставки партии и обеспечить изготовление продукции в срок не более десяти дней с правом досрочного выполнения, а в случае возникновения производственных осложнений - в сроки, дополнительно согласованные сторонами.

8.2. По окончании выполнения работ по переработке партии сырья ПОДРЯДЧИК обязан письмен-но известить ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к сдаче в течение _____ рабочих дней.

ПОДРЯДЧИК сохраняет право собственности на выработанную продукцию до момента ее передачи ЗАКАЗЧИКУ.

Момент перехода права собственности на выработанную продукцию от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ устанавливается отдельно на каждый вид продукции и оговаривается в Спецификации на выработку готовой продукции (Приложение №3 к настоящему договору).

По настоящему договору устанавливается два момента перехода права собственности:

8.2.1. Дата фактической передачи продукции перевозчику (дата отгрузки) для отправки по указанным ЗАКАЗЧИКОМ реквизитам или дата передачи ЗАКАЗЧИКУ в случае самовывоза. Отгрузка продукции ЗАКАЗЧИКУ осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на ее получение. В спецификации обозначается как «Дата отгрузки».

8.2.2. Дата подписания сторонами акта приема-передачи продукции (Приложение №6 к договору ). В спецификации обозначается как «Дата подписания акта приема-передачи».

8.3. Остановки на плановый ремонт своих технологических установок ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ в январе текущего года с целью совмещения данных остановок с ремонтом установок производителей сырья. Не позднее чем за 30 дней до намечаемой даты остановки стороны уточняют окончательный совмещенный график остановки на плановый ремонт. Сроки поставки сырья и отгрузки продукции в период планового капитального ремонта согласовываются сторонами отдельно.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (продукции) до ее передачи ЗАКАЗЧИКУ несет ПОДРЯДЧИК.

8.5. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТАННОГО СЫРЬЯ

9.1. Переработанное сырье должно быть представлено ЗАКАЗЧИКУ в виде готовой продукции, оговоренной в п.3.1 договора. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ паспорта качества (сертификаты) на каждый объем выработанной продукции.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по промежуточным актам выработки готовой продукции в течение ______ рабочих дней с момента извещения ЗАКАЗЧИКА о готовности очередной партии переработанного сырья с выставлением счетов за переработку.

В течение ____ рабочих дней после подписания Акта выработки готовой продукции ЗАКАЗЧИК обязан представить ПОДРЯДЧИКУ отгрузочные реквизиты получателя продукции.

В случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ реквизитов отгрузки на выработанную продукцию в течение _______ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции или неподписания данного акта в установленный срок, ПОДРЯДЧИК вправе реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции по собственному усмотрению с восполнением недопоставленного объема продукции в последующие периоды в сроки, отдельно согласованные сторонами.

ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции полностью (все виды выработанной продукции) или выборочно (отдельные виды выработанной продукции). При самостоятельной реализации ПОДРЯДЧИКОМ отдельных видов выработанной продукции, ЗАКАЗЧИК обязан исполнить свои обязательства в отношении оставшихся видов продукции.

Количество выработанной и отгруженной ЗАКАЗЧИКУ продукции по итогам месяца фиксируется в соответствующих Актах выработки готовой продукции согласованной формы (Приложение №5 к договору) за подписями уполномоченных представителей сторон. Акты выработки готовой продукции подлежат согласованию и подписанию сторонами не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи продукции.

Количество продукции определяется за каждый отчетный месяц исходя из количества и состава фактически поставленного сырья.

9.3. Отгрузка полученной продукции ЗАКАЗЧИКУ или указанному им лицу осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ в следующем порядке:

9.3.1. ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ предварительный график отгрузки продукции с указанием ожидаемого количества, направлений и сроков отгрузки. По внутренним направлениям - не позднее, чем за 15 дней до начала каждого месяца отгрузки.

9.3.2. Передача продукции, погруженной в железнодорожные вагоны, производится на станции _____________________________________________.

9.3.3. В случае отгрузки продукции в собственных или арендованных ПОДРЯДЧИКОМ цистернах, ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить возврат порожних цистерн. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ЗАКАЗЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия транспортного средства на станцию назначения ЗАКАЗЧИКА в груженом состоянии и до момента возврата на эту станцию в порожнем состоянии. Время нахождения транспортного средства у ЗАКАЗЧИКА определяется по подлинникам ж/д накладных. Возврат порожних транспортных средств осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по реквизитам, указанным в ж/д накладной (графа «Наименование груза») в соответствии с Правилами перевозок грузов.

9.3.4. Спецификации на отгрузку продукции согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за пять дней до начала отгрузки.

Приемка продукции о количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение условий договора виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. ПОДРЯДЧИК по договору несет от-ветственность за необеспечение вследствие производственных упущений фактического выхода продукции в сравнении с согласованной сторонами нормой выхода продукции при условии соответствия поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья требованиям согласованных ТУ. В этом случае порядок возмещения объема недопоставленной продукции согласовывается сторонами дополнительно.

10.3. Стороны обязуются рассматривать претензии по качеству и/или количеству сырья или продукции не позднее 30 дней с даты их получения.

10.4. Претензии, предъявленные сторонами в отношении отдельных партий сырья (продукции), отгруженных по договору, не являются основанием для отказа сторон от отгрузки и приемки следующих партий.

10.5. Виновная сторона несет ответственность согласно Транспортному уставу железных дорог РФ за задержки установленных сроков отправки порожних ж/д цистерн.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, блокады, войны и действий военного характера, эмбарго, запретительных действий государственных органов, а также других не зависящих от воли сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие указанных в п. 11.1 договора обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом.

11.3. Если указанные в п. 11.1 договора обстоятельства не прекращаются в течение 2-х месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении договора. При этом лицо, не исполнившее обязательства по договору ввиду форс-мажорных обстоятельств не несет ответственности за их невыполнение.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все действия сторон, определяемые договром, являются коммерческой тайной. Вся информация, переписка и прочие документы, касающиеся ведения дел по предмету договора, строго конфиденциальны.

Копии текста договора и его дополнений могут быть представлены без согласия другой стороны только организациям, обслуживающим операции по реализации договора и органам, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.

Промежуточные акты, предусмотренные договором офорляются по согласованной форме ежемесячных актов.

12.2. В случае расторжения договора или прекращения его действия условия конфиденциальности по договору сохраняются в силе в течение двух лет.

12.3. В случае возникновения разногласий по качеству сырья (продукции), окончательным и обязательным для обеих сторон будет результат анализа, произведенного незаинтересованными организациями, определенными по предварительному согласованию сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и действует с момента подписания до ________ 20____ г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. Действие договора может быть продлено на следующий календарный период дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

13.2. В случаях, не предусмотренных договором, сторо-ны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и прото-колы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. Все приложения, изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и действительны если они подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатью.

13.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения условий договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.7. Связь между сторонами осуществляется путем отправления почтовых либо факсимильных сообщений. Данные факсимильные сообщения принимаются сторонами в качестве документов, предусмотренных договором, при условии последующего оформления их сторонами в установленном порядке.

14. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Полномочными представителями сторон по договору являются:

ПОДРЯДЧИК ______________________________________________тел. ___________

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________тел. ___________

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

15.1. ПОДРЯДЧИК

15.2. ЗАКАЗЧИК

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг дру-га в случае изменения сведений, указанных в п. 14 и 15 договора.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

_________________ /_____________________/ _________________ /__________________/

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
- устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
- соразмерного уменьшения стоимости;
- возмещения своих затрат на устранение недостатков.
исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.